Disposición 103.- Trabajos extraordinarios en contratos de obras
Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad · Disposiciones Generales de contratación de la CFE · Disposiciones generales
Disposición 103.- Trabajos extraordinarios en contratos de obras
La CFE podrá reconocer los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado o contrato llave en mano a precio alzado, cuando estos resulten necesarios para la conclusión de las obras, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:
I. Se trate de trabajos que se requieran derivados de factores ajenos a la CFE o a la Persona Contratista.
II. Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar el proyecto o subsanar omisiones, errores o incumplimientos de la Persona Contratista.
III. Se trate de trabajos en los que puedan determinarse los volúmenes, cantidades, costos y sus alcances.
La contratación de estos trabajos extraordinarios se realizará conforme a lo siguiente:
I. El titular del Área Requirente deberá emitir bajo su estricta responsabilidad un dictamen en el que exprese de manera fundada y motivada la necesidad de su Contratación, precisando la justificación, en qué consisten los mismos y su costo;
II. Para el caso de contratos a precio alzado y llave en mano a precio alzado la realización de los trabajos extraordinarios se formalizará a través de un contrato a precios unitarios
III. Para el caso de contratos a precios unitarios y mixtos en su parte unitaria, los trabajos extraordinarios, deberán formalizarse mediante convenio modificatorio. En ambos casos el monto del nuevo contrato no podrá ser superior al treinta por ciento del monto del contrato original.
IV. La Contratación de los trabajos se llevará a cabo con la Persona Contratista que posea la titularidad de los trabajos originalmente contratados mediante el procedimiento de adjudicación directa.
V. La Contratación de los trabajos extraordinarios estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del proyecto.
Disposición 102.- Suspensión del plazo de ejecución de los trabajos · Disposición 104.- Penas convencionales o daños y perjuicios